- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Outre les engagements de la campagne municipale de 2020, nous avons ajouté les projets confirmés par Mr le Maire lors de ses vœux et des conseils municipaux. Pour chaque engagement factuel, nous avons mesuré le % d’avancement le plus objectivement possible, avec une règle simple et un code couleur.
Voici quelques explications sur le contenu des colonnes du tableau :
Numérotation des engagements : de 1 à 61 (des indices a et b peuvent être insérés, quand un engagement se révèle multiple)
Origine : Profession de Foi (PF) de mars 2020, vœux(VX) de Mr le Maire ou décisions extraites des Conseils Municipaux (CM)
Engagement : copier/coller du texte de l’engagement “officiel”
Réalisé : 10% (annonce), 20% (étude), 40% (avant projet, expérimentation, début des travaux), 50% et plus (avancement conforme, déploiement en cours, réception prononcée ou fin de l’expérimentation).
Commentaire : informations connues à ce jour par le comité de rédaction, susceptibles d’être corrigées et complétées par les élus concernés.
N° | Origine | Engagement | Réalisé | Commentaire |
1 | PF 2020 | Petite-Enfance. Restructuration de la Turbulette. Afin d'assurer la continuité de ce service majeur, nous proposons de construire un nouveau bâtiment. Création d'une structure sur le site de Gravins (échéance prévisionnelle fin de 2021). | 40 % | La nouvelle crèche aux Gravins a ouvert en septembre 2024 |
2 | PF 2020 | Écoles. Rajout de deux classes à l'école maternelle pour des accueils futurs. Réorganisation de la salle de repos. Restructuration de la cour de récréation. Réunion régulière de concertation avec les élèves de CM1 CM2 et leurs enseignants. | 20 % | A l’occasion du CM du 17/2/2025, l’échange des terrains avec Mr GROS a été validé. L’éducation nationale a prévu l’ouverture d'une nouvelle classe maternelle (local à confirmer) ? |
3 | PF 2020 | Restaurant scolaire. Maîtrise du gaspillage. Introduire le bio | 10 % | Aucune information diffusée par la Mairie à ce jour. |
4 | PF 2020 | Adolescents. Équipements sportifs et de loisirs en complément du city-stade. | 10 % | Non réalisé à ce jour. |
5 | PF 2020 | Associations. Aide accrue aux projets. Prise en compte de l'environnement lors des manifestations. Relancer le forum des associations. | 83 % | Maintien des subventions et organisation du forum des associations depuis 2020. |
6 | PF 2020 | Seniors. Résidence personnes âgées non dépendantes en cœur de village. Accompagnement dans les démarches administratives de tous ordres. | 10 % | Aucune information de la Mairie sur ce projet, ni sur sa localisation au cœur du village. |
7 | PF 2020 | Qualité de vie. Introduire des notions de bien vivre dans les projets urbanistiques. Cela nécessite une révision du PLU. La commune devra également s'impliquer fortement dans l'élaboration du PLUH par la communauté de communes. | 30 % | Les modifications n°2 du PLU ont fait l’objet d’une enquête publique du 12/2 au 13/3/2024. |
8 | PF 2020 | Nouveaux arrivants. | 30 % | Lors des vœux du Maire du 28 janvier 2022, les nouveaux arrivants étaient invités à rejoindre le comité des fêtes, mais certains bénévoles ne sont pas les bienvenus … |
9 | PF 2020 | Environnement. Améliorer le tri en porte à porte, la collecte des déchets. | 40 % | Le CM du 31/01/2021 fait référence à un taux de refus qui s’est fortement dégradé. Le Maire a annoncé un plan de communication pour modifier les comportements des Reneimois (CM du 31/01/2021). |
10 | PF 2020 | Environnement. Réduire les déchets sauvages, par des actions éducatives puis coercitives. | 83% | Journées de l’environnement à St Georges le 26/03/2022, le 25/03/2023 et 16/03/2024. |
11 | PF 2020 | Assainissement. Améliorer la collecte, le transport, le traitement des eaux usées. | 40 % | Chemin du midi en 2021 et 3 projets en étude: Route de nuits, Chemin des vignes et route du Gaget. Bourchanin en cours … Pas le Gandoger ? |
12 | PF 2020 | Environnement. Participer et aider les professionnels et les particuliers dans la réduction des produits phytosanitaires. | 10 % | De bonnes intentions non suivies d’actions concrètes pour l’instant. |
13 | PF 2020 | Environnement. Promouvoir et aider la plantation de haies propices à la biodiversité écologique. | 10 % | Intentions rappelées à l'occasion de vœux 2023. Non suivies d’actions concrètes pour l’instant. |
14 | PF 2020 | Environnement. Intégrer dans chacune de nos prises de position cette composante respectueuse de l'environnement (travaux, déplacement, constructions) | 10 % | De quoi s’agit-il concrètement et quelles prises de position ? |
15 | PF 2020 | Environnement. Participer aux travaux consécutifs à la loi LOM dans le cadre de la mobilité (Co-voiturage. bornes électriques ...) | 10 % | De bonnes intentions non suivies d’actions concrètes pour l’instant. |
16 | PF 2020 | Environnement. Améliorer la fluidité de la circulation sur les grands axes (interdiction des poids lourds en transit sur la RD 306) et dans les hameaux ( zones de croisements, vitesse, ...) | 40 % | Des interdictions pour les PL > 3,5 T ont été actées dans le quartier de Nuits en septembre 2024… Au détriment des routes alternatives ? |
17 | PF 2020 | Environnement, en pratique : Généraliser la collecte sélective en porte à porte (communauté de communes). Augmenter le compostage. Mettre en place dans les nouveaux programmes et habitats collectifs des conteneurs de déchets enterrés. Améliorer la participation à la journée de l'environnement. | 20 % | La collecte en porte à porte a été confirmée en CM de janvier 2021 mais nécessite un changement des comportements face à un taux de refus croissant. Des composteurs partagés devraient être proposés en 2025 (incitations fortes des communes de la CCSB) |
18 a | PF 2020 | Favoriser les jardins partagés en culture raisonnée, voire bio (la vraie). | 80 % | L'association “Les mauvaises graines” a été créée en juin 2021 et des investissements importants ont été consentis par la Mairie. Mais l’adjoint chargé du sujet à démissionné le 8/4/2024 (faute de budget suffisant), y compris pour l’association “Saint Georges Patrimoine” … |
18 b | PF 2020 | Introduire l'alimentation bio de proximité au restaurant scolaire. | 10 % | La Mairie de St Georges devrait s'inspirer de celle d’Ecully, qui soutient l’agriculture locale |
19 | PF 2020 | Culture. Musée de LUDNA Mettre en place en partenariat avec la CCSB, le département, la Région, la DRAC, le musée de ludna, permettant d'exposer le fond communal et d'y adjoindre des pièces issues des fouilles archéologiques du site de LYBERTEC | 20 % | Voeux 2021 confirmés en vidéo, projet confirmé pour une mise en place dans 2 ou 3 ans sans précision ... Le CM du 14/11/2022 a décidé de confier les recherches à Jean-Claude Béal. Rien depuis ? |
20 | PF 2020 | Culture. Espace Culturel "La Pirogue", convention avec la CCSB pour la gestion d'un responsable commun, pour l'organisation de spectacles. | 10 % | De bonnes intentions non suivies d’actions concrètes pour l’instant … La CCSB est-elle vraiment impliquée ? |
21 | PF 2020 | Culture. Spectacles culturels, aide et soutien aux associations Reneimoises qui organisent. | 83 % | Les spectacles à la Pirogue sont nombreux ! La commune maintient le montant global des subventions : 40,7 K€ en 2021, 59,4 K€ en 2022, 45,1 K€ en 2023, 46,9 K€ en 2024. |
22 | PF 2020 | Culture. Mise en place d'un marché de la création, en relation avec les associations culturelles de Saint-Georges. | 66 % | L’association Reneim’art a organisé son marché de la création le 26/6/2022 et le 2/7/2023. Rien en 2024. |
23 | PF 2020 | Culture. servir de lien, favoriser les rapports entre les différentes associations de la commune. | 40% | Le nouveau comité des fêtes de St Georges 2023, piloté par la Mairie, devrait y contribuer … |
24 | PF 2020 | Communication participation citoyenne. Dès l'élaboration d'un projet, les habitants du quartier concerné seront réunis afin d'échanger, de modifier éventuellement et de co construire la future réalisation. | 20 % | Confirmé en CM et sur la page Facebook en 2021. Aucune action concrète à ce jour, à part le lancement des réunions de quartier, mais sans réel suivi … |
25 | PF 2020 | Communication participation citoyenne. En cours de chantier, un référent de quartier participera aux différentes réunions programmées. | 40 % | Nomination des référents des en septembre 2021. Premières réunions en mars 2022. En 2024, 2 réunions avec les référents dont certains ont démissionné. |
26 | PF 2020 | Communication participation citoyenne. Pour des projets plus structurants, des réunions publiques seront organisées | 40 % | Les réunions publiques sur un chantier particulier sont sur invitation et tous les citoyens ne sont pas les bienvenus … |
27 | PF 2020 | Communication participation citoyenne. Sur un sujet majeur, un référendum citoyen local pourra être organisé. | 10 % | De bonnes intentions, sans application pratique pour l’instant. |
28 | PF 2020 | Communication. Nous mettrons en ligne de nombreux documents communs (compte administratif, budget, rapport des délégataires, eaux assainissement, CCSB) | 40 % | Des efforts sont constatés, en particulier sur la diffusion des conseils municipaux sur Facebook. |
29 | PF 2020 | Communication participation citoyenne. Participation aux commissions communales | 20% | Le sujet de la réhabilitation du foyer municipal a été “avorté” par l’exécutif en janvier 2021 et le rapport de la commission citoyenne interdit de diffusion. Voir les illusions perdues … |
30 | PF 2020 | Fiscalité Finance. Nous nous engageons à ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale jusqu'en 2026. | 83 % | Confirmé en CM pour les exercices budgétaires 2021, 2022, 2023 et 2024 … ? |
31 | PF 2020 | Travaux d'assainissement. Mise en séparatif : route de Bel Air, rue du Beaujolais, Gandoger ... | 30 % | Projets confirmés en CM à l’exception du Gandoger qui n’apparaît plus dans les projets pour l’instant. Les travaux sur la route de Bel Air ont démarré en 2024 … |
32 | PF 2020 | Travaux d'assainissement. Etudes : port-rivière, Delphingue, Bourchanin, Marsangues | 40 % | Port Rivière en cours, le reste à étudier. Bourchanin a démarré … |
33 | PF 2020 | Travaux Eau potable : route de nuit, chemin des Vignerons, rue des Vernailles, chemin du midi ... | 40 % | Chemin du midi en attente et le reste en attente syndicat des eaux (cf. St Georges Infos février 2021). |
34 | PF 2020 | Travaux Voiries : route de nuits, chemin des Vignerons, route du Crochet, Bd de Ludna, place de l'Eglise, route de Bourchanin, rue du Beaujolais, rue des Vernailles | 40 % | Beaucoup de promesses et de retards dans les travaux. |
35 | PF 2020 | La CCSB : actions environnementales, améliorer les déplacements (service de bus...), partenariat fort dans le cadre des transferts de la maîtrise d'ouvrage à la CCSB du quartier de la gare. | 80 % | Transfert de la maîtrise d’ouvrage du quartier de la gare voté en CM en 2020. Les travaux du quartier de la Gare devrait être terminé en 2025 avec le Bd Emile Guyot … |
36 | PF 2020 | La CCSB : actions culturelles partagées (La pirogue, musée de Ludna ...) Aider les commerces de proximité (FISAC, communication ...) | 20 % | Des activités culturelles associatives et une seule réunion avec l’UCA. |
37 a | PF 2020 | Le département. | 10 % | Les projets ne manquent pas et le département a versé des subventions que la commune a dû rembourser faute de travaux (Foyer, WC …) |
37b | PF 2020 | Le département. | 10 % | |
38 | PF 2020 | Le département. Élaborer un projet partagé d'amélioration de la traversée de St Georges. | 10 % | Aucune information sur une éventuelle action concernant la traversée de St Georges et le plan de circulation.
|
39 | PF 2020 | La Région. Améliorer l'offre en matière de déplacements. Augmenter le nombre d'arrêts de trains, en lien avec le réaménagement du quartier de la gare. Implanter un passage supérieur de la voie ferrée depuis le futur parking ouest. Aide de la région aux investissements des associations sportives. Participer au projet 1001 Gares en implantant des activités économiques dans la gare actuelle réaménagée. | 10 % | De bonnes intentions pour l’instant sans actions concrètes. Le Blog de St Georges a proposé d’étudier un espace de coworking dans la gare désaffectée de St Georges, à l’image des autres espaces coworking de Belleville et Fleurie (voir notre article du 3/10/2021). |
40 | PF 2020 | Les services de l'État. Construire des projets coeur de village en partenariat étroit avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF) | 10 % | Aucune action connue à ce jour. D’autres communes travaillent positivement avec la CCSB sur ce thème et obtiennent des subventions. |
41 | PF 2020 | SYDER. Équiper les armoires d'éclairage public avec des horloges astronomiques afin de pouvoir régler le niveau d'éclairement. | 70 % | En questions diverses CM du 8/4/2024, Bernard Grosbost a exposé l’avancement du passage en LED du SYDER, soit 59% de réalisation ou plus de 400 points lumineux sur 700. La fin était prévue début mai 2024 … Cela marche bien aujourd’hui ? |
42 | VX 2021 Le Progrès | Au menu de ses objectifs pour 2021, et dont une partie débordera sur 2022, de grandes réalisations, pour lesquelles matière grise et pelleteuses seront les outils. Le relooking du quartier de la gare va se poursuivre, avec la voirie de la rue de la gare. Viendra ensuite le tour de la place de la gare avec l’enfouissement des réseaux, puis de la voirie, de son parking et enfin de la rue des Jardins. De même, les travaux de la rue de Port-Rivière seront engagés. Ils devraient être terminés fin juillet. Enfin, le boulevard de Ludna aura son revêtement. Le quartier de Nuit et le chemin du Midi suivront. | 80 % | Quelques travaux d'enfouissement ont démarré en mars 2021 dans le quartier de la gare, après 2 ans d’interruption. Pour les autres travaux mentionnés dans ces voeux, le St Georges infos de février 2021 confirme les échéanciers. |
43 | VX 2021 Le Progrès | Pour le site des Gravins , avec 64 logements, des commerces, une mini-crèche et un cabinet médical. La livraison était prévue pour le printemps 2022 ! | 80 % | Retards importants et de nombreuses malfaçons … |
44 | VX 2021 Le Progrès | Selon ses promesses électorales , ces travaux d’enfouissement, d’assainissement, de réfection de voirie vont créer un socle pour mener une réflexion d’ensemble urbain, conduisant à un renouvellement du centre-ville. Celui-ci comprend le déplacement du restaurant scolaire, de la Turbulette et l’ajout de deux classes de maternelle. Patrick Baghdassarian précise : « La pression foncière est importante sur la commune qui s’enrichit de nouveaux logements. Il est donc nécessaire de prévoir les infrastructures pour les nouveaux habitants. » | 20 % | Réitération des promesses faites lors de la campagne électorale (engagements N° 1, 2 et 3). Les études lancées en 2021 sont toujours en cours … voir CM du 15/11/2021. Le bureau d'étude devait présenter les résultats en septembre 2022 ! |
45 | VX 2021 Le Progrès | Côté sécurité, la municipalité va augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance. | 20 % | Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes de 103 K€, sur un montant total de 182 K€ (CM 18/10/2022). |
46 | VX 2021 Le Progrès | Patrick Baghdassarian souhaite que ses administrés soient plus vertueux dans le tri de leurs déchets ménagers (le refus au centre de recyclage est passé de 5 % à 18 %). Il relève : « Pour l’heure, je n’envisage pas de supprimer le porte à porte, une situation confortable pour chacun. Mais la pression au niveau de la Communauté de communes Saône Beaujolais (CCSB) pour un tri plus sélectif se fait entendre… » | 40 % | Annonce pour les voeux 2021 et confirmé en CM. Rejoint l’engagement N° 09. Une plaquette de la CCSB “J’aime mon beaujolais, je fais attention à mes déchets” a été distribuée pour inciter les reneimois à adopter des comportements plus vertueux. |
47 | VX 2022 Le Progrès | Conseil municipal des jeunes. représentants. On peut espérer sa mise en place à la rentrée de septembre. » | 80 % | Annonce pour les vœux 2022 et opérationnel depuis le CM du 17/03/2022. Le 24/9/2024, un nouveau conseil communal des enfants a été installé. Les enfants ont obtenu des pompons pour leur écharpe tricolore, et … ? |
48 | VX 2022 Le Progrès | Les référents de quartier. « Ils travaillent et nous allons tous les réunir au printemps. De plus, nous allons organiser une réunion publique avec les reneimois pour des échanges … | 40 % | Des réunions ont bien eu lieu en 2022, mais sont laissées au bon vouloir des référents (dont certains démissionnent …) Voir les détails dans notre rubrique “Quartiers” |
49 | VX 2022 Le Progrès | Parkings en zone bleue. « La zone couvrira le territoire autour de l’église, du parking des balcons et devant les commerces. Les travaux nécessités par la signalisation (peinture) devraient être terminés fin février. Les temps de parking seront de 30 min devant un commerce ou de 2 heures en dehors. » | 90 % | Annonce pour les vœux 2022 et évoquée en CM du 25/01/2022 sans concertation avec les commerçants. |
50 | Éclairage sur les terrains du collège : stade de football, de la piste d'athlétisme et du parking | 100 % | Projet présenté au conseil municipal du 1/6/2022, avec un coût estimé à 168 K€ et une demande de subvention au département de 84,6 K€. | |
51 | Projet le “Cartelet 2“ : instauration d'un périmètre d'étude “sursis à statuer” pour contrôler les constructions à venir | 20 % | Projet ancien à nouveau présenté au conseil municipal du 5/10/2022, par Mr Maire et son 1er adjoint. A l’occasion du CM du 21/1/2025, 3 délibérations sur des terrains qui appartiennent à Mr le Maire ont été voté à l’unanimité. | |
52 | Achat du terrain de l’ancien garage “Mercedes” : 150 avenue Léon Foillard 1000 m2 de bâtiment sur 9339 m2 de terrain, pour 1,35 M€ (hors frais acte) en vue d’un renouvellement urbain | 20 % | Achat confirmé au CM du 10/7/2023. Pas de schéma directeur, ni d'artisans potentiels affichés … Pollution à prévoir ! | |
53 | Réseau séparatif d’assainissement dans certaines zones | 30 % | Bourchanin en cours, rue du Beaujolais (réunion info le 13/3/2025). | |
54 | Une micro-crèche sur le site Gravins avec une subvention du Département | 100 % | ||
55 | Réparation de la toiture de l’Ehpad apparemment en danger | 80 % | Les 100 K€ de subvention accordée par le département en 2022 ont été consommés (voir le CR du CM du 12/12/2022) Pas d’autres informations de la Mairie. | |
56 | Nouveau restaurant avec cantine scolaire | 40 % | Lors des vœux 2024, le 1er adjoint a actualisé ce projet de cuisine centrale avec une ouverture à la rentrée 2025. | |
57 | Le Progrès du 16/4/2023 | “Le maire se dit fier d’avoir fédéré l’équipe municipale. Pour évoquer son bilan à mi-mandat, le maire, Patrick Baghdassarain, était accompagné de conseillers issus de la liste d’opposition … “ “Actuellement en projection, l’aménagement du Centre Bourg pour lequel, la population pourra consulter les prévisions du futur achèvement en début d’été 2023 (y compris quartier de la gare et Foyer Municipal) …” | 20 % | Une nouvelle promesse non tenue sur la présentation de l'aménagement du centre bourg ! Les études lancées en 2021 sont toujours en cours … voir CM du 15/11/2021. Le bureau d'étude devait présenter les résultats en septembre 2022. Aucune information, ni en conseil municipal, ni aux citoyens contribuables ! |
58 | Acquisition de l’ancienne boulangerie Crozet au hameau de Nuits pour 160 K€, afin de sécuriser le carrefour | 70 % | Le 27/4/2023, Mr le Maire a présenté deux schémas d’aménagement, qui pourraient sécuriser la traversée de ce quartier de Nuits, place de la Fontaine. | |
59 | Acquisition de l’ancienne maison Pommier à côté de la Caisse d’Epargne pour 195 K€, dans le cadre du renouvellement urbain | 20 % | Aucune présentation de cette étude en cours sur les aménagements du centre ville (étude commandée en 2021 et livrable en juin 2022) … | |
60 | Déménagement de la locataire de “la maison carrée” de l’espace Charles de Gaulle, vers l’appartement disponible de l'école maternelle. | 90 % | Le bâtiment vide de l’ancienne école doit faire l’objet d’un projet à moyen terme avec des commerces en rez-de-chaussée et des appartements à l'étage. A côté, le bâtiment en arcades est aussi inoccupé et présente un certain cachet, selon Mr le Maire … Pourquoi faire ? | |
61a | “Après les aménagements à Port Rivière, la rampe pour les bateaux devrait être installée fin 2024. | 100 % | Les travaux d’aménagement ont été réalisés en novembre 2024. Le financement a été assuré par la Région, la CCSB et l’association des Pêcheurs. La commune de St Georges n’a pas participé … | |
61b |
| 40 % | Les travaux de restauration de port rivière et des croix ont été confiés aux bénévoles de la nouvelle association “Saint Georges Patrimoine” qui reste dans l’attente des décisions du Maire pour 2025 … | |
61c | “Les études pour un nouveau restaurant scolaire sont bien engagées pour une installation à la rentrée 2025 …” | 40 % | Les plans du nouveau restaurant scolaire ont été présentés aux vœux de janvier 2025 par le 1er adjoint … En mars 2025, le chantier n’a pas démarré. | |
62 | “Des vœux, des hommages mais peu d’annonces …” « Il faut bien que les choses se fassent », a déclaré Mr le Maire, promettant que la plupart des travaux verront leur aboutissement en 2025. | 40 % | ||
63a | “Projet de création d'une micro-forêt au sein du collège en partenariat avec le CAUE et la commune” | 20 % | Les premières plantations autour du collège Bois Franc sont programmées en septembre 2025. | |
63b | “Les projets d'investissement de l'année qui s'ouvre ne manquent pas, selon Patrick Baghdassarian : vidéosurveillance, crèche, voirie, aménagements urbains, notamment du quartier de la gare d'un coût de 500 000 euros, restaurant scolaire, poursuite du programme d'enfouissement des réseaux pour lequel des réunions de quartier seront organisées afin d'expliquer les mesures prises au regard des nuisances occasionnées lors des travaux.” | 40 % | ||
64 a | “Projets inscrits pour l’exercice 2025 : - Poursuite du programme de travaux de voirie communale (Port rivière, Boulevard de Ludna, rue des Vernailles, rue des Vignes, route de Nuits, quartier de Bourchanin,…) - Construction du nouveau restaurant scolaire, - Poursuite de l’étude du musée de Ludna,… - Poursuite de l’enfouissement des réseaux secs (rue des Ecoles, rue du Château, Chemin de la Curatte, …), - Agrandissement de l’école maternelle et construction d’une nouvelle halte-garderie. “ | 40 % | Ce Débat d’Orientation Budgétaire présenté au Conseil Municipal du 17/2/2025 a donné lieu à très peu de questions de la part des conseillers municipaux. | |
64 b | “Le programme 2025 de l’assainissement doit permettre de poursuivre le renouvellement des canalisations vétustes et de la mise en séparatif des réseaux eaux pluviales et eau usée notamment, route de Marsangues, rue du Beaujolais, RD 306 côté nord, chemin des Vignerons …” | 40 % | A suivre lors du vote du budget programmé le 31/3/2025 … | |
65 | Le premier conseil municipal de 2025 a été l’occasion de faire voter aux élus (en l’absence du Maire), 3 délibérations importantes concernant un chemin du domaine public et des terrains appartenant à Mr le Maire. | 20 % | Est-ce bien légal et moral ? |
Expertiss, organisme de formation et de conseil pour les élus, propose une méthode de suivi du plan de mandat
RépondreSupprimerUn suivi du plan de mandat permet de rendre compte et apporte de la transparence à vos électeurs. Il permet de redonner du sens, de resserrer les liens au sein de l’équipe municipale et d’embarquer les citoyens. C’est donc une réelle opportunité que les élus peuvent saisir pour faire passer les messages ...